工程索赔意向书15篇
在当今社会生活中,大家逐渐认识到意向书的重要性,合作意向书是经双方同意,表示缔结协议意向的一种文书,意向书到底怎么写才合适呢?下面是小编为大家收集的工程索赔意向书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程索赔意向书1致:XX
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致
XX改建工程
XXX经理部
20xx年3月25日
工程索赔意向书2致:xxx
由于xx年xx月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于xx月xx日上午x时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理xx号工程暂停指令单。
项目部于xx年xx月xx日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“xx”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于xx年xx月xx日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于xx年xx月xx日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在xx月xx日下午将全部人员撤出工地。
进入xx月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于xx月xx日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于xx年xx月xx日接监理部工程复工指令单,通知本标段于xx年xx月xx日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失:
1、施工人员窝工补偿,进退场费用;
2、设备窝工补偿费用;
3、材料损失的补偿费用;
4、撤退时业主拆除我部营地等损失;
5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;
以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此!致!
工程索赔意向书3致:xx市交通投资集团有限公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。
XXXXX公路(周王庙至长安段)改建工程
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
工程索赔意向书4致:____________公司
我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段,_________年______月______日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时,发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达_____个月,_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。计划______年_____月初开工的 ……此处隐藏2440个字……如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。
此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。
二、工程索赔程序
(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
《20xx年清单计价规范》规定:
9.14.2根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的`,丧失索赔的权利;
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;
3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;
4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。
9.14.3承包人索赔应按下列程序处理:
1、发包人收到承包人的索赔通知书后,应及时查验承包人的记录和证明材料;
2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28
天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可;
3、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理。
三、工程索赔条件
索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
工程索赔意向书14致:_____县经济开发区建设投资有限公司
________项目管理咨询有限公司
由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏,导致大量水源及土方流入我标段基槽内,造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋,并且基坑内大量积水,使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失:
1、 施工人员窝工补偿,进退场费用;
2、 材料损失的补偿费用;
3、 降排水措施补偿费用;
4、 人工清除淤泥补偿费用;
5、 其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;
以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此! 致!
____县____建筑安装工程公司
____第六标段项目部
20____年____月____日
工程索赔意向书15致:_____
由我部中标承建的_____一期道排工程于20_____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设,并于20_____年底完成一期一标、二标道排工程施工,(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20_____年8月开始进行施工,目前已基本施工完毕,实际工期已超合同工期两年零9个月,工期滞后给我部造成工程成本相应增加,经我部根据现场实际情景综合分析,下列原因造成工期滞后:
1、一标、二标施工时,土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后,如20_____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建20_____年底开工,20_____年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉,非我部原因造成工程滞后,给我部造成各项施工成本损失,依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定,现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景,向贵司提出索赔意向,具体索赔清单如下:
1、工期索赔:自20_____年_____月_____日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔:超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔:我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险,合同完工,后期所有材料价格应按实调整。
4、机械使用费及进出场费增加索赔:机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取,机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔:按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、已完工程管理费索赔:管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用,按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔:按施工成本—已付进度款_____银行同期贷款利率计算_____索赔工期
8、企业管理费索赔,按企业规定比率进行计算。
_____建设工程有限公司
_____一期道路及排水工程项目部
20_____年_____月_____日